Rechtstipp

Frederick Brüning,

Teilkündigung umdeutbar

Eine Kündigung wegen Mängeln oder Verzugs kann grundsätzlich auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschränkt werden. Unter welchen Umständen kann aus einer Teilkündigung eine Vollkündigung werden?

© Fotostudio Nina

Eine Teilkündigung ist in eine Kündigung des Gesamtauftrags umzudeuten, wenn es sich bei der betreffenden Teilleistung nicht um einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung handelt und sich aus der Kündigungserklärung ergibt, dass der Auftraggeber die Zusammenarbeit insgesamt beenden will (Oberlandesgericht Karls­ruhe, Urteil vom 17.04.2018, Az.: 19 U 66/16).

Der Sachverhalt
Der Auftraggeber beauftragte den Auftragnehmer in dem vorliegenden Fall mit Estrich- und Abdichtungsarbeiten, wobei die Parteien die VOB/B wirksam vereinbarten. Trotz einer Aufforderung zur Mängelbeseitigung mit Fristsetzung und Kündigungsandrohung beseitigte der Auftragnehmer den strittigen Mangel nicht, da er der Ansicht war, dass kein Mangel vorgelegen habe. Der Auftraggeber erklärte darauf in Bezug auf die mangelhafte Posi­tion 02.03.30 des Leistungsverzeichnisses („Mineralischer Nutzbelag, Zement-Fließmörtel“) die Teilkündigung und verlangt nunmehr von dem Auftrag­nehmer Ersatz der Mängelbeseitigungskosten in Höhe von rund 42.500 Euro.

Die Entscheidung
Mit Erfolg! Die Kündigung kann auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschränkt werden. Allerdings handelt es sich bei dem auf den Estrich aufgebrachten mineralischen Nutzbelag nicht um einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung. Denn Leistungs­teile innerhalb eines Gewerks können grundsätzlich nicht als abgeschlossen angesehen werden. Anders kann das bei einer ausreichenden räumlichen Trennung, zum Beispiel der Erbringung der Leistungs­teile an verschiedenen Bauwerken, zu beurteilen sein. Im vorliegenden Fall liegt eine solche Selbständigkeit nach Ansicht des OLG Karlsruhe nicht vor. Der Auftragnehmer wurde vielmehr mit Estricharbeiten im gesamten Erd- und Obergeschoss beauftragt. Die Kündigung ist jedoch in eine unbeschränkte außerordentliche Auftragsentziehung umzudeuten, so dass der Auftragnehmer die Mängelbeseitigungskosten trotzdem zu tragen hat.

Anzeige

Die Bedeutung
Kommt der Auftragnehmer seiner Pflicht zur Beseitigung eines Mangels nicht nach, kann der Auftrag­geber unter den in § 4 Abs. 7 beziehungsweise § 5 Abs. 4 VOB/B in Verbindung mit den in § 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 VOB/B genannten Voraussetzungen den Bauvertrag kündigen. Eine Teilkündigung ist nur möglich, wenn sie sich auf eine Teilleistung bezieht, die von der Gesamtleistung funktional trennbar und selbstständig gebrauchsfähig ist. Dann muss nur die gekündigte von der nicht gekündigten Leistung klar abgrenzbar sein und der Auftragnehmer in der Lage bleiben, die von ihm weiterhin geschuldeten Arbeiten ohne Beeinträchtigung auszuführen.

Über den Autor:
Frederick Brüning ist Rechtsanwalt und spezialisiert auf Bau- und Immobilienrecht. Er ist Autor und als freier Lehrbuchautor für den Bereich Recht und Rechtsphilosophie tätig.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren

Anzeige

Rechtstipp

Abrechnung im Stundenlohn

Auftragnehmer rechnen gerne im Stundenlohn ab – das ist verständlich, da das Kalkulationsrisiko weitestgehend beim Auftraggeber liegt. Was gibt es bei der Abrechnung nach Stunden zu beachten?

mehr...
Anzeige
Anzeige

Vergabeverfahren

Aufhebung wegen Corona!

Ein Vergabeverfahren kann aufgehoben werden, wenn sich die Grundlagen der Ausschreibung in einer für den Auftraggeber bei Verfahrenseinleitung nicht vorhersehbaren Weise wesentlich verändert haben.

mehr...
Anzeige

Rechtstipp

Ortstermine trotz Corona-Pandemie!

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie sind Ortstermine zur Beweisaufnahme durch Sachverständige durchzuführen. Dies gilt auch, wenn eine Partei nicht mit der Durchführung einverstanden ist. Die Einhaltung der Infektionsschutz regeln ist dabei durch den...

mehr...
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Newsletter bestellen

Immer auf dem Laufenden mit dem Baugewerbe Unternehmermagazin Newsletter

Aktuelle Unternehmensnachrichten, Produktnews und Innovationen kostenfrei in Ihrer Mailbox.

AGB und Datenschutz gelesen und bestätigt.
Zur Startseite